【www.pindukj.com--施工合同】
土方工程是建筑工程施工中主要工程之一，包括一切土（石）方的挖梆、填筑、运输以及排水、降水等方面。土木工程中，土石方工程有：场地平整、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土，路基填筑以及基坑回填。下面是小编为大家整理的土方工程承包施工合同精选3篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
发包方(甲方):中铁二十一局一公司清水河立交工程项目部
承包方(乙方):
因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包.经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务.为明确双方的责任,权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:
第1条:工程概况:
1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)
1.2工程地点:二环路西一段
1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械).
1.4承包方式:土方工程全包干
1.5工期:240天
1.5.1开工日期:2005年11月05日
1.5.2竣工日期:2006年07月05日
1.5.3总日历日期:2005年11月05日至2006年07月05日
1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量.
1.6工程质量等级
1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求.
1.7工程造价
1.7.1单价:外运:元/m3;内转:元/m3.
1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3,
内转按元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废.
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费.以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,但不限于如下:
提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方.
1.7.4计量方式和验收
1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订认可核实.
第2条图纸及资料
2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期:
2.2甲方审定日期:(提供份数:份)
第3条工程采用的标准规范及质量要求
3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(JGJ73-91)要求组织施工及验收.
3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准.
第4条双方责任
4.1甲方责任
4.1.1检查施工进度计划完成情况.
4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水,用电接口.
4.1.3按合同条款支付工程款项.
4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度,施工质量,交叉施工,相互配合,文明及安全施工方面的相互关系.
4.1.5组织分项工程验收.
4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员.
4.2乙方责任
编号：_____________
土方工程施工承包合同
甲 方：___________________________
乙 方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖及转运，场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场，渣场由乙方自行落实；零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；
本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为 M3；挖运土方工程量约为 M3。
第二条 工程价款及工期
（一）合同价款：
本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施
工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：
1、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按 元/M3包干价执行。
2、挖掘外运土方，不论运距远近，按 元/M3包干价执行。
3、场内回填一般土，按 元/M3包干价执行，回填种植土，按 元/M3包干价执行。
4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。
（二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币 万元，大写 。
（三）开工日期： 年 月 日；竣工日期： 年 月 日；合同工期总日历天数 天。若发生了不可预见或不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第三条 工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：
1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。
2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏工期保证措施。
3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走，不得遗漏、(禁止)填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点的室外地坪，并及时配合甲方准
确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。
4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5CM；边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。
5、及时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管，竣工资料为1式 套。
第四条 工程价款结算
（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
（二）工程价款结算与拨付办法：
结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的 %，剩余尾款 个月内付清或以甲方所建 项目的房屋按市场价抵顶工程款。
第五条 双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。
3、甲方负责放线定位，并提供高程基准点。
4、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
5、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
6、工程竣工后，甲方应组织专门人员在 日内进行验收。
7、不按合同规定拨付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的 ‰支付滞纳金。
（二）乙方责任
1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工。合同签订后三日内，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。
3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，应遵守银川市相关城管、交通、市政环卫管理规定，如有违犯甲方不承担任何责任。乙方自行协调处理相关事宜。
4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场，并承担本工程总价款20％的违约金。
5、乙方应保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方 元，工期每落后一天，甲方罚扣乙方 元。
6、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。
7、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
第六条 合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交 仲裁委员会申请仲裁。
第七条 附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条 附加条款
1、
2、
3、
4、
5、 。
甲方：（章） 乙方：（章）
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮政编码： 邮政编码：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将XXXX土方工程（以下称本工程）分包给乙方施工，为明确双方责任、权益及义务，保证工程施工顺利进行，结合本工程的特点，特签定以下合同，双方共同遵守执行。 一、 二、 三、
工程名称：XXXX。 工程地点名称： 工程承包范围：包括挖机、推土机、车辆等，基坑以及地梁、承台土方开挖（包括小机桩间土方）边坡和修复，基坑吊桩，包括施工道路的平整修理，推土场地的推土、机械挖土、土方外运以及弃土到远离现场的开发商指定地点来堆土和推土等一切相关内容，负责施工现场和道路安全及规划红线外路面道路清理等一切费用。具体工作内容及施工范围详见开发商确认的图纸、联系函（单）和甲方的开挖方案等内容。 四、
承包方式：采取包工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工等大包干方式承包，独立核算、自负盈亏。 五、 1、
结算方式： 本工程所有土方挖运单价为一次性综合大包干单价9.5元/立方米（含税一半为油票），上述包干单价含人工费、机械费、规费、管理费、保险、风险等乙方承包范围内的及政府或地方征收相关工作的一切费用，不因油价上涨、地质条件差异等各种原因而调整单价。基坑边等回填土用120型挖机按1100元∕台班计。其它租用200型挖土机按1600元/台班，考虑到塔楼桩间较密，补
第 1 页 共 4 页
给乙方挖土机误工费（项目全部完成）8000元。 2、
所有工程量按双方在开挖前现场测量确认平均标高，按图纸要求实挖深度，包括放坡、工作面在内计算实际土方量。 六、
付款方式
地下室全部完成后，开发商付第一次款给甲方，甲方付给乙方总款的80%，开发商付第二次款给甲方，甲方付给乙方总款的20%。 七、
甲方责任：
1、负责与开发商沟通业务往来，协调总分包合同条款的执行，设计图纸会审，交底和施工技术措施、方案的审定工作以及组织竣工的交验工作、提供有关施工图纸的技术资料。
2、提供挖土所需的设计标高图。
3、负责进度的安排、协调、控制，施工由甲方派人亲自指挥。 八、
乙方责任
1、乙方必须具备在本市施工的一切合法手续（含注册登记）和有效证件（包括暂住证）。
2、根据甲方提供的图纸，按甲方的要求挖土至指定标高。
3、包工期，如乙方不能满足甲方进度，开发商对甲方罚款，甲方有权对乙方双倍罚款，且甲方有权从其他地方租车和挖机，从乙方的工程款扣除。 4、包司机、包机械及其配件、燃油等一切相关材料。
5、提供各工种司机的上岗证，甲方有权要求乙方更换不合格的挖机司机，乙方不能以任何理由拒绝，否则甲方将视情况给予乙方经济处罚。
6、包安全，按有关规定为自身施工人员购买必要的保险（包括工伤保险），在任
第 2 页 共 4 页
何地方、任何情况下如发生人身伤亡等事故，由乙方自行负责并承担相应的费用，对甲方的声誉和经营开拓造成损害的，甲方将视情节和影响对乙方予以严厉处罚。
7、负责机械地点保养、保管、维护，杜绝环境污染。
8、在不影响甲方正常施工的情况下，在征得甲方同意后，乙方可以将机械调出。 9、乙方因资金不足或其他原因造成停工，甲方有权在外面另请挖机、推土机、车辆，所产生费用从乙方的工程款扣除。
10、乙方须提供满足施工要求需要的挖土机、自卸机，可以挖的大面积桩间土、地梁、承台坑、边坡和修复均由挖机挖，必须服从现场的指挥，不得胡乱施工，保护好已施工完的桩，不得损坏。
11、乙方离开施工红线外后出现的人员、车辆的文明、安全问题由乙方负责。 12、承包方进入施工现场所有的施工机械车辆必须符合中华人民共和国法律法规，违反造成的一切后果由乙方承担。
九、施工方法：根据甲方施工方案分层开挖，第一层挖土深度1.5米，第二层挖到图纸尺寸，从北端开挖，工期为20天或按甲方现场管理人员要求按实际时间完成，如中途私自停工，按实际完成量40%核算，甲方有权另找队伍施工，乙方必须结算后十小时内清出施工现场。 十、其他
1、如遇下雨天等特殊情况导致工期延误，工期延误的时间必须由现场的工长和项目经理签字后方可生效。
2、执行中若出现双方不可预见的原因导致合同的重大偏差以及未尽事宜，在不违反甲方与承包方、甲方与乙方签定的工程合同的前提下，本着实事求是的友好
第 3 页 共 4 页
上一篇：地域工程施工合同样式集合3篇
下一篇：建筑施工合同范本集合4篇