【www.pindukj.com--施工合同】
合同协议书(ContractAgreement)简称为协议书，是指在招标完成后业主同接受中标面的一方，按照专用条件所附的格式双方签字的文件。该文件一经签署，施工合同(指后面的“合同文件”)就成立。因此,可以说协议书是确定双方合同关系的书面文件，它具有很高的法律效力。以下是小编收集整理的施工合同书集合9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备 壹 台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台 ￥18000.00元 整)安装到 69 米(含人工费及检测费等费用)。
第一次安装完毕现场验收后预付 ￥13000.00 元整 ，全部安装并验收
合格后再一次性支付所有余款为 ￥5000.00 元整。
1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括：
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。
合 同 编 号：
签订合同地点：
签订合同时间： 年 月
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
建筑规模：
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：按预算书内容进行承包，甲方免费提供施工过程中临时用水。
三、合同工期
开工日期： 年 月 日。(以实际开工为准)
竣工日期： 年 月 日。
合同工期总日历天数： 天。
四、质量标准
工程质量标准： 合格
五、合同价款
金额(大写)： (人民币)，￥ 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、20__～20__年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目(GXZC20__-G3-10140-CGZX)协议
2、20__～20__年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目(GXZC20__-G3-10140-CGZX)中标通知书
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款(采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-20__-0201)的通用条款)
5、标准、规范及有关技术文件
6、图纸
7、工程量清单
8、工程报价单或预算书
9、其他相关资料
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第四章(通用条款)赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日。
合同订立地点：广西壮族自治区南宁市。
本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：广西景丽达建设工程有限公司
法定代表人： 法定代表人：
住 所： 住 所：南宁市安吉大道13号怡和园小区14-4号
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁安吉路支行
帐 号： 账户：
邮政编码： 邮政编码：530004
专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 语言文字和适用法律、标准及规范
1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。
1.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章
1.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等
发包人提供标准、规范的时间：合同订立生效后3个工作日内
国内没有相应标准、规范时的约定：按行业标准或施工企业标准
2.图纸
2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同订立生效后3个工作日内提供叁套
发包人对图纸的保密要求： 无
使用国外图纸的要求及费用承担： 无
3. 法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款
4.发包人工作
4.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已完成 。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 无 。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已完成 。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前3天 。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 无 _。
(6)水准点与座标控制点交验要求： 开工前3天 。
(7)图纸会审和设计交底时间： 开工前3天 。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按合同通用条款执行。
(9)双方约定发包人应做的其他工作： 无 。
4.2发包人委托承包人办理的工作： 无 。
5、承包人工作
5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间： 无 。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人承担，工程开工后7日内完成并承担费用。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、地上高压线、电线、邻近建筑物、构筑物等设施所发生费用由承包人承担。
(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人负责现场的安全及文明卫生工作，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的相关规定，交工前免费清理现场，做到工完场洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
双方约定承包人应做的其他工作： 无 。
5.2双方约定承包人应做的其他工作：
1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
3)承包人的临时用地(含项目部驻地等)租用费(含拆迁补偿)、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
4) 取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。
5)经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
6)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路(含场内外连接公共交通道路)和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
7)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
二、施工组织设计和工期
6. 工期延误
6.1 对以下原因造成工期延误;经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第13条执行。
6.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。
6.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款的万分之四)，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
6.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。
6.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。
三、质量与验收
7. 工程质量
7.1 发包人对工程质量的要求： 合格 。
7.2 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。
8. 隐蔽工程和中间验收
8.1双方约定中间验收部位：待定。
四、合同价款与支付
9. 合同价款及调整
*9.1 本合同价款采用 固定综合单价 承包方式确定。承包人让利10%，工程款按扣除让利10%后支付。
本合同采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更、本工程约定的材料价格浮动和政策性调整以外的其他风险。
风险费用的"计算方法;单价采用甲方编制的控制价的综合单价作为固定单价，风险费用已综合考虑在单价中。
本工程约定的材料价格风险：本工程主要材料钢材、水泥、砂、砖、碎石、商品砼、铝合金制品、给排水管材及电缆、电线等在施工期间，如果《南宁建设工程造价信息》所公布以上材料施工期各月平均价格调整幅度超过发包方所公布的预算控制价采用的当期《南宁建设工程造价信息》所公布价格的±15%的，则超过部分按施工过程中《南宁建设工程造价信息》公布价的施工期各月平均值调整，其他材料不予调整。
风险范围以外合同价款调整方法：
(1)因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算;(2)合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算;(3)合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额(土石方工程除外)，并乘以下浮系数，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算;《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算;无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格;新增项目的单价必须经甲方审定方可施工。
(2)国家和自治区、南宁市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。
本工程最终结算价以审计部门审定为准。
10.工程量确认：
10.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日前 。
10.1.1 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
10.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
10.3 计量方法
工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050-20__)和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。
计价依据：(GB50500-20__)《建设工程工程量清单计价规范》及其广西壮族自治区实施细则、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》(广西壮族自治区人民政府令第43号);20__年版《广西壮族自治区建设工程消耗量定额》、20__年《广西壮族自治区装饰装修消耗量定额》、20__年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、 20__年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、20__年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、20__年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、20__年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考表》、《广西壮族自治区建设工程计价办法》(桂建管[20__]61号)，以及现行配套的有关文件规定执行。有弹性区间的费率按中限值计取;无风险系数。材料价格按施工期间《南宁市工程造价信息》公布的信息价计取。
10.4 计量单位
除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。
*11.工程款(进度款)支付
11.1工程进度款原则上随进度按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%(含已支付的)，工程变更部份进度款支付限额为已完成工程量的70%(含已支付的)，工程竣工验收达到质量要求，结算经审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97%(含已支付的)，其余3%作为质量保修费用。质量保修费用在保证期限届满后，扣除应由承包人支付的款项后无息退还。
承包人应在每个月的2日前将上个月所完成的工作量交由发包人审核，发包人在7个工作日内将同意付款的金额答复承包人。承包人在接到发包人答复之日起三个工作日内按发包人同意的金额开具足额的税票，发包人在接到承包人开具的税票后七个工作日内付款。承包人不按要求开具税票的，发包人有权拒绝支付进度款。
五、材料设备供应
12.发包人供应材料设备
12.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(l)材料设备单价与一览表不符：无。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。
(3)承包人可代为调剂串换的材料：无。
(4)到货地点与一览表不符：无。
(5)供应数量与一览表不符：无。
(6)到货时间与一览表不符：如发生上述情况，发包人应立即补救改正。
(7)甲供材料：施工用水、电。
13、承包人采购材料设备
13.1 承包人采购材料设备的约定：本工程由承包人自行采购的工程材料和设备(政府集中采购的除外)，采购前须征得发包人或其授权人认可同意。
六、竣工验收与结算
14、竣工验收
14.1承包人提供竣工图的约定： 无
14.2中间交工工程的范围和竣工时间： 无_
七、违约、索赔和争议
15、违约
15.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款执行_
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款执行
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按合同通用条款执行
双方约定的发包人其他违约责任：_按合同通用条款执行_
15.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：由于承包人原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同价款的万分之四)，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期)。延误工期达15天以上的，承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同,并要求承包人赔偿损失。发包人解除合同的，承包人应在接到解除合同通知之日起三天内无条件退场，承包人已完成的工程量据实结算。承包人不退场的，每天向发包人赔偿损失5000元。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约承担的违约责任：工程质量不合格，由承包人负责返工维修直至验收合格，并承担因此而发生的逾期竣工的违约责任及所造成的发包人的损失。施工过程中发包人发现承包人工程质量不合格，可要求承包人进行整改。经发包人发出两次整改通知，承包人拒不整改或整改不合格，或工程经两次验收不合格，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此而受到的损失。
双方约定的发包人其他违约责任：
1、承包人不得以双方之间存在争议等为由擅自停工或拖延施工。即使双方之间存在争议，只要发包人提出要求承包人继续施工，承包人应继续施工，否则对造成的逾期竣工承担违约赔偿责任。
2、承包人应严格依照发包人已同意采购的设备材料进行采购，未经发包人同意不得调换。承包人擅自调换设备材料的，发包人有权要求承包人按被调换材料设备价格的一倍支付违约金，并有权要求承包人撤换这些材料设备。
3、由于发包人的原因造成工程不能施工导致终止合同的，按实际完成的工程量并按工程量清单审核的单价或投标清单的单价进行结算。造成承包人损失的，发包人以合同价的5%为限赔偿承包人损失。
双方约定的承包人其他违约责任：_双方另行协商
16、争议
16.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，向工程所在地法院起诉解决。因一方要求另一方履行义务所产生的诉讼费、律师费等费用，均由败诉一方承担。
八、其他
17.工程分包
17.1本工程不允许分包。
17.2 承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
17.2.1个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
17.2.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
17.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
17.2.4承包人有部分分包现象(其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户)，一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%(视情节严重而定)。
18. 不可抗力
18.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。
19. 保险
29.1 本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容:自行负责办理。
发包人委托承包人办理的保险事项： 无。
(2)承包人投保内容：
*承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。
20. 担保
20.1 本工程双方约定担保事项如下： 无
20.2 双方约定的其他担保事项： 无
21 合同份数
21.1 双方约定合同份数：一式陆份。
22、补充条款
(1)本合同条款如有未尽事宜，双方可协商议定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
附件：
工程质量保修书
发包人(全称)：
承包人(全称)： 广西景丽达建设工程有限公司
为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：
本工程保修期3个月，自竣工并通过验收时间为准，工程竣工验收后，承包方应精心养护，及时清理更换死苗，使本工程随时保持最佳景观效果。
绿化养护的内容包括：基本工作指一般的正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等;定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3、供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期;
4、电气管线、给排水管道、设备安装[含电气(器)、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年;
5、装修工程为 2 年;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;
8、其他约定：本工程质量保修期为6个月，在保质期内保证苗木的成活率为100%。
三、质量保修保质责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的 3% 。
质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还
在工程保修期内，发包人可以根据国家有关规定和合同规定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金。质量保修金为工程结算价的3%(无息)。发包人在竣工验收合格满6个月并办理相关手续后14天内一次性返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为使本工程在确保安全的前提下，按质、按量、按时完成任务，特商定以下条款、事宜、共同遵守。
一、合同组成
二、工程地点： 广安市枣山物流园区
三、承包方式：部分包工，部分包料。单价以《供水安装材料及人工费明细》为准，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、税费、承包人利润等相关费用。
四、承包范围及内容：物流园区物流C线(K0+000-940段) 供水安装。具体施工内容详见附件。
五、工期:
1) 施工时间：合同签订后， 30 天内完成施工。
2) 延期责任：乙方不能按时交付产品，延期3日后，每延迟一天，按工程总价1%罚款。
3) 安装管道时，甲方应告知乙方存在的地下管线情况，乙方须避让或按甲方要求进行处理。
六、合同工程造价：约￥ 158410 元(人民币： 壹拾伍万捌仟肆佰壹拾 元)，最后以实际收方数量为准。最终结算计量款=实际收方数量×综合单价。
七、质量要求：
1) 乙方必须按合同规定严格按照相关技术规范的要求进行施工，并确保工程质量达到合格标准。
2、乙方的施工质量必须通过建设、监理、设计及质监单位验收，若无法通过验收造成返工、返料及其它相关的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。
3) 安装供水管道过程中如遇到原已敷设的管线、电缆或其他设施必须予以保护，因措施不力引起损坏的，由乙方负责处理或赔偿。
4)安装验收合格交付使用前，乙方应按照合同规定，对不必要的临时施工设施进行拆除及清理。
八、甲方责任：
1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进行管理和指导，对工程质量、进度、安全进行监督。
2、协助乙方办理有关施工许可手续。
九、乙方责任：
1、乙方在施工前对供水管线具体位置与甲方技术人员进行现场核实，过程中必须接受甲方的一切工作指令安排。
2、乙方应向甲方提供拟使用来自供应厂商合格的材料的样品和使用说明。提供合格材料检测报告，合格证等一套完整的资料，以备验收所用。
3、乙方在所承包工程的实施和完成及其缺陷的修复中必须满足甲方对安全生产的要求。同时，在施工过程中甲方提出对乙方在生产中存在安全隐患的`整改意见，乙方必须遵照执行。此外，乙方必须自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中所发生的一切安全事故其责任及所有费用均由乙方承担。
4、乙方施工的工程质量，要按现行给排水工程施工验收规范要求进行。
5、乙方必须为其所在施工队施工人员购买相关保险，如在乙方不购买保险的情况下，因此发生的所有直接与间接的损失均由乙方自行承担。
十、工程款支付方式：由甲方按乙方完成工程量的80﹪向乙方支付工程款，施工全部完成且外观和水压试验合格后付工程总量的95%。余5%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给乙方。
十一、其他事项
1、施工单位的工作人员，一定要严格管理、进入施工现场要穿好标志服，否则禁止进入施工现场。
2、施工地点一定要有明显的施工标志牌和警示标志。施工单位不能占用过半路面，要保持足够行车安全，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。
3、施工车辆机械一定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通安全法，严禁占道行驶和人货混装。
4、由乙方原因所造成的质量、工期延误(不可抗力除外)，甲方有权拒付乙方所承包工程款以及扣留乙方施工机械和向乙方进行违约索赔。
5、甲乙双方均不得单方面终止合同，如因此事造成的所有损失，由违约方承担全部责任。
十二、本合同一式三分，甲方执两份，乙方执一份，本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。乙方所承包的工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终止。
十三、未尽事宜由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
一、乙方工程所需材料、设备应在合同签订之日起日内进场并开始安装施工，由甲方确认并指定材料、设备堆放地点。
二、乙方使用的材料应符合国家相关质量标准，满足结构安全使用要求，楼面承受活荷载不小于150公斤/m2，并符合下表所列要求：
三、乙方向甲方提供企业营业执照、产品出厂合格证、**质监部门的质检报告和产品说明书（复印件加盖单位公章）
四、乙方的产品质量证明书原件或加盖本单位红章的复印件应在产品进入现场交付的同时，一并向甲方提供，质量证明书要与实物相符合，否则甲方有权拒收。
第3条工程施工、验收：
1、 乙方应在合同约定的工期内完成本合同约定的所有装配式房屋的安装施工，所需材料按双方约定的时间运至现场。
2、 安装质量标准应符合国家规范和行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明书。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证和材料合格证。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图纸及造型方案为准；设计方案如需变更，须经双方协商同意。
第4条价款结算方式及期限：
1、 最后按实际竣工合格面积结算。
二、结算资料经甲方项目部确认由甲方项目经理并经甲方公司预算中心审核盖章后，方作为最终结算凭据和要款依据。
3、 合同总价暂定为人民币元（大写）
四、付款方式：本活动板房工程竣工验收后付结算总价的55%，余款40%作为保质金，若无质量问题3个月内付清，5%六个月内付清。
5、 甲方付款时，乙方应开具乙方同等金额的收据。
第5条违约责任：
一、乙方责任：
1乙方在项目现场的负责人对安装施工现场的工作负全责；
二，除合同约定外，乙方未在合同约定的时间内移交项目的，应延迟一天。乙方应向甲方支付总价5%的违约金，但违约金总额不得超过总价的10%。乙方逾期不交付的，甲方可以考虑解除合同，给甲方造成的损失由乙方承担。
三。安装不符合甲方要求。由此造成的责任和损失由乙方负责，甲方有权向乙方索赔。
4 、安装施工过程中乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工过程中若因乙方原因对甲方的设施、人员造成损害的，甲方有权追究乙方责任。
5 、乙方应为自有人员办理意外伤害险及工伤保险，安装施工过程中若非因甲方原因而对乙方人员、设备造成损害的，其责任由乙方自行承担。
6乙方负责工程竣工验收前的成品保护工作。
7乙方应提供项目相关信息。如提供的资料不完整，甲方有权延迟付款。
二、甲方责任：
1甲方施工现场负责人对安装现场工作负全面责人；
2甲方应在施工前为乙方提供必要的场地、水、电；
三。甲方向乙方提供确定的开工设计方案；
4甲方如需调整材料规格型号，应及时通知乙方；
5因下列原因造成竣工日期延误的，经双方确认后，工期相应顺延；
1）工程量变化或设计变更
2）不可抗力（如**、洪水、战争等，不含产业政策变化等人为因素）
3） 因甲方未能按时提供必要的施工条件和未按时参加阶段验收而造成的停工由甲方负责
4） 甲方同意延长工期的其它情形
第六条产品质量责任及售后服务条款：
本合同标的物的质量保证期为年，自工程竣工验收之日起计算。在质保期内，如因乙方质量原因造成的问题均由乙方无偿更换或维修，乙方必须在接到通知后24小时内答复并派人到现场，根据现场实际情况，积极进行维修，乙方未能在约定时间内到达或拒不修理时，甲方有权派员或委托第三方进行维修，因此所发生的一切相关费用由乙方承担，并将追究乙方违约责任，若因乙方所供标的物在使用过程中因本身质量问题造成事故及甲方经济损失，甲方有权追究卖方责任。
第7条解决合同纠纷的方式：
双方应本着诚恳谅解的态度来妥善解决双方在合作中可能出现的纠纷，若协商不成可向买受方所在地人民法院提请诉讼。
第8条其它约定事项：
一、本合同约定的活动板房工程乙方不得再转包，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工方案及所用材料、设备的材质、规格。
二、若遇不可抗力因素（如**、洪水、战争等，不含产业政策变化等人为因素）导致合同无法正常履行的，双方互不承担责任，有双方友好协商解决。
3、 甲方为乙方提供施工所需的临时用电和水源，施工产生的水电费由甲方承担。
四、本合同自买卖双方授权代表人签字和加盖公章后生效，合同将保持其效力直至双方已经完全履行合同项下的所有义务，并且双方之间的付款和索赔已结清为止。
5、 甲方提供的图纸、乙方提交并经甲方确认的工程施工方案说明书等文本为本合同附件。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
6、 本合同未尽事宜，双方可协商制定补充条款，与本合同具有同等效力。
七、甲、乙双方实地按行业标准验收，工程安装结束后柒天内，甲、乙双方进行验收，若甲方在乙方安装结束柒天内，既无说明又不进行验收或未经验收擅自使用的，视为验收合格。
第九条本合同一式肆份，双方各执两份。
发包人（甲方承包人（乙方）：
地址地址：
邮编： 邮编：
代表人代表人：
****：
传真传真：
宁可在路上累死，也不要在家里累死！宁可去碰壁，也不能面壁。是狼就要练好牙，是羊就要练好腿。
什么是奋斗？奋斗每天都很辛苦，但一年比一年容易。如果你不战斗，每天都很容易，但一年比一年艰难。
有能力的人不在乎自己的情绪，只会认真做事；无能的人！不在做事上认真，只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬！
赢一个无悔人生！早安！—————献给所有努力的人.
交通设施订制及安装合同
甲方：
乙方：
为规范交通管理设施，甲方商定在地下停车场主要路口设置部分交通设施，并委托乙方设计、制作、安装。根据合同法有关规定，经双方协商一致，就交通安全设施订制和安装有关事项达成如下条款，签定本合同。
一、交通设计型号规格.式样.数量
标准式样交通标牌、标线、非标准指路牌、车轮定位器、减速路拱、护角导向标、凸面镜等交通安全设施一批。
各种交通标牌（标线、非标准指路牌）的式样、规格结构详见设施清单。
二、价款：
本合同总造价为：
（大写：
元整）。
以上价款包材料费（含自制配件、附件）、人工费、进出场装卸运输费、税费等，若数量与报价表有出入，以最终实际数量结算，允许调整总价。
三、交货期与交付使用期：
全部工程施工期限以甲方通知进场后
天内完成。
四、结算方式：
如因设计变更，使交通设施配套数量或使用的材料品牌、规格等发生变动部分按清单中的价格据实结算。
五、付款方式与期限： 1、30%，￥： 元合同签订后支付； 2、30%，￥： 元工程过半时支付； 3、35%，￥： 元按验收合格后三日内支付；
4、5%, ￥： 元质量保证金，在质保期满后三个工作日内甲方向乙方付清所有的工程余款；
注：甲乙双方签订合同后，所有工程款项均以银行汇票、电汇形式结算。禁止一切乙方人员以任何借口为由向甲乙以现金形式支取工程款。如有变动，乙方应以书面形式通知甲方；甲方应在收到乙方的书面通知后给予办理。
六、质保修、售后服务：
交通标志牌保质期一年，耐磨地面保质期两年，接到甲方维修通知后及时到现场修复（因人为损坏不在保修范围之内），地面划线部分保修一年(因水等其他原因造成的损坏不在保修范围之内）。
七、现场施工管理：
1、甲方提供的施工场地必须平整、干净。
2、施工人员进场施工应服从甲方管理。
八、附则：、本协议经双方法人代表（或委托代理人）签字，单位盖章后生效。
2、乙方必须按甲方认可的图纸进行施工，如有改动，改动部份甲方
须签字认可，认可后方可进行施工。
3、如一方违约，则违约方承担责任，并向守约方支付合同总价10%的违约金。
4、如实施协议中双方产生争执应协商解决，如协商不一致，则可向长沙市内合同仲裁机构或向长沙市人民法院起诉。
5、本协议壹式肆份，双方各执贰份。
甲
方：
乙
方： 法定代表人：
法定代表人： 开
户
行：
开户行： 帐
号：
帐
号：
日
期：
年 月 日
日
期：
年 月 日
发包方（甲方）：_____________
承包方（乙方）：_____________
为加快完成天潭村一组广场的开发建设，确保该项目能顺利进行按期完工，在平等自愿互利互惠的基础上，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。
一、工程建设内容及规格要求
1、广场台沿硬化：要求混凝土符合国家正常使用标准，厚度_____公分，造面、平整。
2、草坪建设：按照建造设计图纸，拉填所需土方、浇水，建造草坪及铺设人行道。
3、文化墙建设：要求挖地基、浇筑墙基，每10米砌砖墩，墙面平整笔直，上白灰、琉璃瓦、封顶。
二、工程承包模式
实行包工包料包质量包工期，全包干的方式承包。
三、工程预算
硬化部分_____元/平方米。垫土方_____元/立方米。其他部分甲乙双方进行协商。
四、工程期限
__________年_____月_____日至__________年_____月_____日，共计_____天。
五、资金结算
工程正式签约开工_____日内，预付流动资金_____万元。工程硬化部分结束后二次预付_____万元。剩余资金在工
程竣工验收后_____月前全部付清。
六、甲方的责任
1、提供建设场地，建筑图纸并协调解决各农户间影响工程进度的其他事项。
2、负责协调解决工程建设所需的水、点问题，但所需费用有乙方承担。
3、按期支付工程使用资金，未按本合同付款的，乙方有权追究甲方的违约责任。
七、乙方责任
1、乙方必须按甲方的总体规划设计图纸和工程要求进行施工，并保证质量，按期完工。
2、乙方必须接受甲方的监督、检查、检验，若发现不按照甲方的标准、规范和设计要求进行施工，甲方有权要求乙方返工或修改，并承担所有费用。
3、在施工进程中，所发生的一切安全事故而造成的经济损失均有乙方自行承担。
4、乙方因资金、人力、设备、管理的原因导致工程不能按期完工每超过一天，乙方同意甲方从工程款中扣除__________元。
八、其他
1．本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3、本合同自签字之日起生效。
甲方法定代表人（签字盖章）：_____________
乙方法定代表人（签字盖章）：_____________
__________年_____月_____日
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承建东莞市 高低压配电安装工程，双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守：
一、工程名称： 高低压配电工程
二、工程地址：东莞市
三、工程承包范围及内容 高低压配电工程，含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。
具体内容如下：
3.1 施工图： 变配电工程施工图所包含的全部内容。
3.2 具体承包范围：
A. 高压柜的供货及安装。
B. 高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。
C. 变压器的供货及安装，变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。
D. 低压柜的供货及安装，低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。
E. 发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及
F. 高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、
G. 变配电室内的接地系统。
H. 高、低压柜的基础槽钢。
I. 配合发电机、消防联动调试。
J. 高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验
3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目：
A. 电缆沟。
3.4 总包配合费：施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开
3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施
3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费，调试费、施工
四、工程的造价及承包方式
4.1 合同价款：按本合同约定内容，本工程含税包干总造价为：人民币 元整(￥ 元)，其中设备价为： 整(￥ 元)，设备价具体为变压器(￥ 元)、高压配电柜(￥ 元)、母线槽(￥ 元)、低压配电柜(￥ 元)。
4.2 结算方式：
4.2.1 本工程实行大包干，工程造价一次包死：即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部
4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用，结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的，则按 年《广东省安装工程综合定额》二类地区及有关计价文件计价取费，计价程序表按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《 年安装工程定额计价程序表》，人工按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《东建函 号》文件计算。若定额及合同单价中都无此项目的，双方协商解决。
五、工期与保修期
5.1本工程工期为接到项目部发的开工令起 个 日历天，此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。工程如不能按期完工，每延期一天，处以5000元的罚金，上不封顶。如遇下列情况者，经甲方代表和监理工程师共同签证后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：
5.1.1因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上，并对工期可能造成影响时，双方应协商顺延工期。
5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响，双方应协商顺延工期。
5.1.2甲方在计划的分段施工工期内，不能按合同交付乙方施工场地，施工用水源未能按规定提供接点，影响乙方进场施工。
5.1.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
5.2 本工程保修期为二年，质量保证金为合同价的5%。
六、材料价格
6.1主要材料和设备按"甲定乙供"的方式采购。 "甲定乙供"材料设备种类有：变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为：广州南洋电缆有限公司生产的"南牌"电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的"金龙羽"电缆、深圳市大为集团有限公司生产的"新威讯"电缆。甲定乙供：是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量，由甲方确定材料、设备的厂家、
七、设计变更
7.1 设计变更指合同签署后，工程在设计(包括品质和数量)上的改变。设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。
八、工程的质量标准及技术要求
8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次通过验收，工程质量达合格标准。如工程质量达不到标准，承建商将被处以工程造价的2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公司的验收。
8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。工程承包商未按设计及规范要求施工，甲方有权制止，直至通知其停工整顿。由此造成延误工期及其经济损失，由乙方负责。
九、双方权利义务
9.1甲方权利义务
9.1.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督。
9.1.2接到乙方通知，甲方必须在24小时内派人对隐蔽工程进行验收，否则视为合格。
9.1.3 按合同规定支付工程款。
9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点，水电费用乙方自理。
9.1.5 提供报建所需文件，如因甲方原因不能及时报装而影响工期的，甲方给予工期顺延签证。
9.2乙方权利义务
9.2.1按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。
9.2.2负责如期保质交工，并负责施工图报建及供电方案的审批通过。供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行，保证工程验收合格，若
9.2.3负责完成总包单位的低压报建工作，做好与东莞市及 镇供电公司的配合工作，与集中抄表施工单位的配合工作，与总包单位的配合工作。
9.2.4做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。
9.2.5服从甲方现场施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工，修改的费用。
9.2.6负责向土建总包单位交纳安装费的2%作为土建配合费。
9.2.7材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。
9.2.8负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。
9.2.9负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失乙方自行负担。
9.2.10负责提供 2 套竣工图及竣工资料给甲方。
9.2.11乙方应按安全施工有关规定，采取严格科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
9.2.12乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会，因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请，并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到)，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。
9.2.13乙方在收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行。逾期提交，乙方每日应承担1%的违约金。
9.2.14甲方在配电房土建可以满足乙方施工条件的前5天将开工令送达乙方，乙方在接到甲方开工令后必须按开工令指定的日期进场施工，若不进场施工，经甲方和监理公司共同确认以后，乙方每日按合同总造价1%承担违约责任，超过3天没进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。
9.2.15乙方接到甲方的开工令后，乙方必须按开工令规定的日期进场施工，否则，乙方每延迟一天应承担合同总额1%违约金，超过三天没有进场施工，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。
9.2.16乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设
9.2.17乙方工程项目负责人： ，联系电话： 。
9.2.18如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后，乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司，超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。
9.2.19原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工，每次金额在1000元之内的"不计取该费用，不做签证处理。
十、工程款支付：
10.1付款方式：
10.1.1 乙方进场施工后，凭付款审批单，甲方支付合同含税包干总造价的 15 %作为预付款;
10.1.2 配电设备安装完成后支付至合同含税包干总造价的60%;
10.1.3工程全部完工通电之前支付至合同含税包干总造价的75%;
10.1.4 整个工程通过供电局及甲方、监理公司验收合格、通电、办理完移交手续，甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证，付至合同含税包干总造价的85%;
10.1.5 验收合格后二个月内办理结算，结算完成且经双方确认后付至结算总额的95%，留5%的工程款作为保修金。竣工验收期满一年后付结算总额的3%，余结算总额的2%在二年保修期满后付清(保修金不计利息)。施工完毕交付使用后，除因甲方人员使用不当或自然灾害原因外，一切保修责任由乙方负责。
10.1.6每次工程款支付时，乙方需提供等额有效发票，否则甲方有权拒付工程款。
十一、廉洁条款
11.1乙方在双方合作期间(包括合同招投标、签订、履行、预结算、保修
十二、违约责任
12.1合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。
12.2违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
12.3乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和东莞市电力主管部门要求，如有违反，经甲方与监理方共同认定，乙方须承担工程总造价的30%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。
12.4若乙方不遵守合同条款或中途退场，乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外，还须承担合同价20%的违约罚金。
12.5乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的，一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次5万至20万的罚款，且承担造成的全部经济损失。
12.6因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事，如发生一次罚款5万元，并承担因此造成的全部经济损失。
十三、争议解决的方式
13.1履行合同若发生其它争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若协商仍不能解决，可向工程所在地的人民法院起诉。
十四、其他事项
14.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议与本合同具有同等效力。
14.2本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
14.3本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方资质材料，甲方可以向社会公开，接受社会各方监督，如有虚假，一经核实，甲方有权按本合同处罚。
甲方(公章)：
法人代表或其委托代理人(签章)：WWW..COM
乙方：(公章)
法人代表或其委托代理人(签章)：
联系人：
联系人电话：
签约日期：
合同编号：
发包单位以下简称甲方）
承包单位以下简称乙方）
项目名称
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方协商一致，就项目活动板房工程达成如下协议：
第1条工程概况：
一、工程名称
工程地点
2、工程面积、造价：
1、房屋面积计算规则：
1） 建筑面积=外墙柱外侧长×宽×层数；
2) 室外走道、楼道面积=每层自然层投影面积之和；每层楼梯为4.5平方米，按建筑走廊雨棚面积的75%计算，一层平房的雨棚按50%计算。
3） 总面积=房间面积+室外走廊，走廊面积+雨棚面积。
2,、本合同单价为固定单价已包括材料采购、运输、包装、税金、利润、附件、卸车、安装、等为完成本合同内容所需的一切费用，本单价不包括土建及水电安装项目费用。
三。测量方法：最终测量以实际合格总面积为准。
4合同总价按：最终结算按合同单价×实际合格总面积计算。
3、 本工程工期自合同签订之日起计算，要求在2013年2月7日前完工。
4、 本工程的安装布置依甲方发布的平面布置图为准。
第二条材料质量要求、技术标准和乙方负责质量的条件：
一、乙方工程所需材料、设备应在合同签订之日起日内进场并开始安装施工，由甲方确认并指定材料、设备堆放地点。
二、乙方使用的材料应符合国家相关质量标准，满足结构安全使用要求，楼面承受活荷载不小于150公斤/m2，并符合下表所列要求：
三、乙方向甲方提供企业营业执照、产品出厂合格证、**质监部门的质检报告和产品说明书（复印件加盖单位公章）
四、乙方的产品质量证明书原件或加盖本单位红章的复印件应在产品进入现场交付的同时，一并向甲方提供，质量证明书要与实物相符合，否则甲方有权拒收。
第3条工程施工、验收：
1、 乙方应在合同约定的工期内完成本合同约定的所有装配式房屋的安装施工，所需材料按双方约定的时间运至现场。
2、 安装质量标准应符合国家规范和行业要求，以及乙方提供的工程安装设计说明书。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证和材料合格证。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图纸及造型方案为准；设计方案如需变更，须经双方协商同意。
第4条价款结算方式及期限：
1、 最后按实际竣工合格面积结算。
二、结算资料经甲方项目部确认由甲方项目经理并经甲方公司预算中心审核盖章后，方作为最终结算凭据和要款依据。
3、 合同总价暂定为人民币元（大写）
四、付款方式：本活动板房工程竣工验收后付结算总价的55%，余款40%作为保质金，若无质量问题3个月内付清，5%六个月内付清。
5、 甲方付款时，乙方应开具乙方同等金额的收据。
第5条违约责任：
一、乙方责任：
1乙方在项目现场的负责人对安装施工现场的工作负全责；
2.除合同规定外，乙方未在合同规定的时间内移交项目的，应延迟一天。乙方应向甲方支付总价5%的违约金，但违约金总额不得超过总价的10%。乙方逾期不交付的，甲方可以考虑解除合同，给甲方造成的损失由乙方承担。
三。安装不符合甲方要求。由此造成的责任和损失由乙方负责，甲方有权向乙方索赔。
4 、安装施工过程中乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工过程中若因乙方原因对甲方的设施、人员造成损害的，甲方有权追究乙方责任。
5 、乙方应为自有人员办理意外伤害险及工伤保险，安装施工过程中若非因甲方原因而对乙方人员、设备造成损害的，其责任由乙方自行承担。
6乙方负责工程竣工验收前的成品保护工作。
7乙方应提供项目相关信息。如提供的资料不完整，甲方有权延迟付款。
二、甲方责任：
1甲方施工现场负责人对安装现场工作负全面责人；
2甲方应在施工前为乙方提供必要的场地、水、电；
三。甲方向乙方提供确定的开工设计方案；
4甲方如需调整材料规格型号，应及时通知乙方；
5因下列原因造成竣工日期延误的，经双方确认后，工期相应顺延；
甲方：珠海XX公司（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）制安装工程承包给乙方，依据《中华人民共和国民法典》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。
一、工程名称：XXX创与应用中心1楼（一期）
二、工程地点：____市高____区
三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。
四、施工日期：自XXX_年____月日至XXX_年____月____日止，共计 天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。
五、工程价款：本工程实行固定单价600元2，工程量5樘，总造价约 元。工程交工时，以实际发生并双方数量认可的工程量结算。
六、付款方式：乙方安装完成后甲方付工程款总价的80% ；剩余20%待供电验收合格后付全部款项 。
七、质量要求：
1、材料要求：不锈钢门（材质30
4、1厚、包封双侧门框）
2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。
3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。
八、工期保修：该工程的保修期为XXX_年 ，保修期从竣工之次日算起。注：人为损坏不包。
九、甲方权利、义务：
1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
7、甲方有承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务。
十、乙方的权利、义务：
1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
3、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。十
一、工程变更：
1、甲方有对门进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。
3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。十
二、违约与争议：
1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决。甲方： 乙方：联系电话：联系电话：XXX_年____月____日XXX_年____月____日
2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。 本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份
上一篇：施工合同合同精选四篇
下一篇：道路施工合同协议书精选四篇